51663 - Rmng salles de cours - Marguerite-d''Youville

ET ÉLECTRICITÉ

Denis Larivière Experts Conseils inc. 335, rue Golfridge Rosemère ( Québec) J7A 2M4 Téléphone: (numéro sur l'avis officiel)

CONSULTANT

Joe Therien, ing. EN DESAMIANTAGE : Dessau 1080 Côte du Beaver Hall, bureau 300 Montréal, Québec H2Z 1S8 Téléphone : (numéro sur l'avis officiel), poste 1914 APPEL D’OFFRES PROJET : Rmng Salles de cours- MYouville IMMEUBLE : 559- Marguerite d’Youville DESCRIPTION DU PROJET : Réaménagement des deux salles de classes #3113 et #4113, nouvelle salle mécanique au toit, et travaux connexes. DONNEUR D’OUVRAGE : UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL La Direction des Immeubles de L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL Donneur d’ouvrage, ayant son siège au 2787 Chemin des Services, Bureau 122, Montréal Québec H3T 1J4 , CONTEXTE DE RÉALISATION DU CONTRAT L’Université de Montréal L’Université de Montréal est présente dans pratiquement tous les domaines du savoir. Elle offre un des choix de formation les plus vastes en Amérique du Nord avec plus de 250 programmes de premier cycle, plus de 180 programmes de deuxième cycle et 71 programmes de doctorat. L’Université de Montréal est composée de 13 facultés incluant plus de 60 départements, instituts et écoles. Deuxième pôle de recherche universitaire au Canada, l’Université de Montréal consacre plus de 380 millions de dollars à la recherche. Avec près de 6 000 employés réguliers dont plus de 2 000 professeurs, et plus de 36 000 étudiants, l’Université de Montréal est le plus grand établissement d’enseignement supérieur et de recherche en langue française en Amérique. Elle est également l’une des 10 plus grandes universités canadiennes. On trouvera plus d’information sur le site Web de l’institution ( www.umontreal.ca ). Résumé du projet et des travaux à exécuter Le projet consiste à réaménager deux salles de classes existantes (#3113 et #4113) d’environ 80 places chacune, construction d’une nouvelle salle de mécanique au toit et puits mécanique extérieur, le tout situé au Pavillon Marguerite d’Youville : - Salles de classes #3113 et #4113 : Travaux de démolition et enlèvement d’amiante, nouveau plafond suspendu et nouvel éclairage, travaux de gypse et peinture, nouveaux finis de plancher, nouvelle distribution électrique, travaux de câblage structuré, etc… Travaux de ventilation et chauffage incluant une nouvelle centrale d’air, etc… - Nouvelle salle mécanique au toit et puits mécanique extérieur : Ajout d’une nouvelle construction pour abriter la nouvelle centrale d’air, nouveau puits mécanique extérieur fini brique et travaux connexes. - Travaux d’excavation pour nouveau condenseur 1.0 Demande des soumissions pour des travaux de construction : · Type d’appel d’offres : X x Public sur SEAO S ur invitation · S’il s’agit d’Appel d’offres sur invitation seulement : Les plans, devis et documents contractuels seront envoyés électroniquement par courriel aux Entreprisses invitées à soumissionner. · S’il s’agit d’Appel d’offres public (ou sur invitation) sur SEAO Les plans, devis et documents contractuels doivent être commandés via le site internet SEAO : HTTP ://www.seao.ca à partir du 25 Avril 2012 . Avis : La facturation pour l’impression et la livraison des documents sera effectuée par SEAO. Les plans et devis sont non remboursables . 2.0 Information sur les Plans et Devis disponibles : Document 1 Le devis d’architecture 2 Le devis consultant en désamiantage 3 Plans en Architecture 4 Plans en Mécanique 5 Plans en électricité 6 Plans en désamiantage 7 Plans en Structure 3.0 Le présent appel d’offres comporte un volet sur l'apport d'un système d'assurance de la qualité pour la réalisation des travaux : ( Oui) X x ( Non) une marge préférentielle de 5% (à confirmer) est accordée à celui qui est détenteur d’un système d’assurance de la qualité. selon la norme ISO 9001: 2008 autre système d’assurance de la qualité (expliquer) Avis : cette marge préférentielle d’au plus 5% est applicable que s’il y a réduction de la concurrence et ainsi tout entrepreneur peut présenter une soumission. Dans ce cas, le prix soumis par un détenteur d’un système d’assurance de la qualité est, aux seules fins de déterminer l’adjudicataire, réduit du pourcentage de marge préférentielle prévu, et cela, sans affecter le prix soumis aux fins de l’adjudication du contrat. 4.0 Modalité d’adjudication du contrat (Mettre un X à côté de la case qui s’applique) X x Prix le plus bas Niveau minimal de qualité et prix le plus bas (en deux étapes) Prix ajusté le plus bas (meilleur rapport qualité-prix pour contrats mixtes) Valeur économique pondérée la plus élevée (rendement énergétique) Directives selon les modes d’adjudications Dans ce cas de « Prix le plus bas » les soumissions seront reçues à l’endroit suivant : Université de Montréal, Pavillon de la Direction des Immeubles 2787 Chemin des Services, Bureau 122, Campus de l’Université de Montréal, Montréal Tél. : (numéro sur l'avis officiel) Date : Jeudi 10 Mai 2012 Heure locale en vigueur : 15 h 00 : 5.0 Séance d’information et visite du site Une séance d’information et une visite des lieux (non obligatoires mais fortement recommandées) se dérouleront le Vendredi 27 Avril 2012 à 8H00. Les soumissionnaires sont priés de se rendre l’endroit suivant : Pavillon Marguerite d’Youville, 2375 Chemin de la Côte-Ste- Catherine, Hall d’entrée , à l’heure prévue. Les conditions de la visite sont décrits à l’article #3 du document DSUM-3 « Instructions aux soumissionnaires » Prendre note que lorsque le soumissionnaire se trouve sur le site pour une visite, la loi exige que celui-ci soit équipé de son EPI (Équipement de Protection Individuelle) règlementaire, notamment les bottes de construction, le casque et les lunettes de sécurité. À défaut, le soumissionnaire ne pourra pas effectuer la visite des lieux. 6.0 Autres avis Seuls sont admis à soumissionner les entrepreneurs ayant au Québec un établissement où ils exercent leurs activités de façon permanente, clairement identifié à leur nom et accessible durant les heures normales de bureau ou, lorsqu’un accord intergouvernemental est applicable, au Québec ou dans une province ou territoire visé pour cet accord et détenant la licence requise en vertu de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., chapitre B-1.1) Le soumissionnaire doit avoir sa licence d’entrepreneur général, (catégorie 1.3 Bâtiment de tout genre) depuis un minimum de dix (10) années. Les accords intergouvernementaux applicables sont : i) Accord sur le commerce intérieur (ACI) ii) Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) iii) Accord de libération de marchés publics du Québec et Nouveau Brunswick (2008) (AQNB) Les entrepreneurs soumissionnaires sont responsables du choix des sous-traitants, tant pour leur solvabilité que pour le contenu de leur soumission, et doivent les informer des conditions qu’ils entendent leur imposer et s’assurer qu’ils détiennent les permis et licences requis. Echéancier des travaux L’entrepreneur devra s’engager à respecter l’échéancier suivant : - Mai 2012 : Début des travaux - 17 Août 2012 : Acceptation provisoire Phase 1 (salles de classes 3113 et 4113),: - 5 Octobre 2012 : Acceptation provisoire Phase 2 (Autres travaux, salle mécanique et puits mécanique, système de refroidissement au glycol, etc…) - 15 Décembre 2012 : Acceptation finale · Horaire de travail : L’entrepreneur devra respecter les horaires de travaux suivants et inclure ces travaux dans sa soumission sans coût additionnel: Après 16h, soir et fin de semaine : Travaux bruyants (percements, construction murs, installation équipements mécanique-électricité, installation ameublement fixe, etc…) Travaux de jour (7h00 @ 16h00) : travaux moins bruyants tel que isolation, portes, quincaillerie, vitrage, plafonds, peinture, finis de plancher, câblage, etc… · Pénalités de retard : Le non respect de la fin des travaux Phase 1 entrainera des pénalités de retard dont le montant sera déterminé au montant de 500.00$ par jour (Plus taxes applicables), représentant les frais de location pour salles de cours. 7.0 Avertissement a. Le Maître de l’ouvrage n'est tenue d'accepter aucune des offres reçues, ni même celle ayant présenté le prix le plus bas, notamment lorsqu’il juge que les prix sont trop élevés ou disproportionnés ou ne reflètent pas un juste prix du marché. b. Toute offre, tout don ou paiement, toute rémunération ou tout avantage en vue de se voir attribuer le présent contrat est susceptible d’entraîner le rejet de la soumission ou, le cas échéant, la résiliation du contrat.