Réaménagement et ajout de locaux au GMF-U Marigot

L’entrepreneur doit prendre en considération que ce bâtiment est un CLSC demeure occupé pendant la durée des travaux. Pour assurer une cohabitation permettant la continuité des soins, l’entrepreneur devra prendre connaissance des méthodes à suivre pour le phasage des travaux, les coupures de services, les installations temporaires et autres instructions spécifiques à un ouvrage en milieu hospitalier / CLSC. Se référer aux documents suivants : Clauses complémentaires au contrat, (i.e. « CCC »), régie et contrat. Après la mise en place de l'enceinte de chantier (extérieur ou intérieur), L’Entrepreneur doit aviser le Chargé de projet afin d’effectuer conjointement avec la sécurité de l'établissement, une validation finale de la protection en place. Les travaux ne pourront débuter qu’après cette validation par les parties concernées. ** Vous ne devez en aucun cas entrer en contact avec la clientèle ** Les travaux consistent à, mais sans s’y limiter :

• ·
  La fourniture de tous les permis autres que celui pour construction requis, incluant les documents afférents;
• ·
  La démolition des éléments;
• ·
  Les travaux temporaires;
• ·
  Les travaux de confinements relatifs à la lutte contre les infections;
• ·
  Les travaux de confinements relatifs à la sécurité des usagers;
• ·
  Les percements;
• ·
  La coordination des travaux selon le phasage et l’échéancier à être fourni par l’entrepreneur ;
• ·
  Participer aux réunions hebdomadaires avec le chargé de projet et autres rencontres sur demande;
• ·
  L’enlèvement des déchets;
• ·
  Le nettoyage journalier et final du chantier;
• ·
  La fourniture des documents relatifs à la documentation et la fermeture du chantier.

Horaire des travaux : Les travaux qui ne perturbent pas les activités périphériques de l’établissement pourront se faire pendant les heures suivantes, soit 06h00 et 17h00 . Les autres travaux devront se faire le soir et les fins de semaines. Aucune tolérance ne sera acceptée avant ou après ces heures de travail. Les interruptions de service devront être coordonnées avec le département du service technique au moins 5 jours ouvrables avant l’intervention. Toutes les coupures de service se feront de soir, de nuit ou de fin de semaine, dépendant des impacts sur le fonctionnement des services et des opérations courantes, sans frais compensatoires pour l’Entrepreneur. (ANNEXE I ) Échéancier des travaux : Le respect de l’échéancier est l’essence même du présent contrat. Le soumissionnaire doit obligatoirement joindre à sa soumission un échéancier détaillé démontrant sa capacité à respecter l’ensemble des jalons et des dates contractuelles prescrites. Cet échéancier fera partie intégrante de l’évaluation de la conformité de la soumission. Tout échéancier ne respectant pas les délais contractuels pourra entraîner le rejet de la soumission à titre de non-conformité. Le délai contractuel des travaux est de douze (12) semaines, à partir de la mobilisation au chantier, excluant les vacances et congés fériés. La date de mobilisation au chantier doit être autorisée par le chargé de projet de Santé Québec Laval. Le chantier doit être en continue, aucun arrêt ne sera accepté pour raison de logistique, ou manque de main d’œuvre, par conséquent la mobilisation au chantier débutera dès la disponibilité de tous les matériaux. Dès l’adjudication du contrat, l’Entrepreneur doit préparer et présenter les dessins d’atelier, donner ses commandes et préparer l’échéancier de référence (Baseline) des travaux qui doit être approuvé par les professionnels et le chargé de projet du CISSS de Laval, 5 jours avant la réunion de démarrage. Aucune demande de paiement ne sera traitée ou même acceptée, si l’échéancier mis à jour n’est pas envoyé. Un journal de chantier doit accompagner chaque demande de paiement. L’entrepreneur doit réaliser un échéancier (se référer à la clause « échéancier » du contrat) détaillé illustrant la totalité des travaux jusqu’à leur réception sans réserve. Il devra être présenté sous forme de diagramme à barres horizontales (GANTT), chaque barre représentant une activité. L’échéancier devra montrer les liens entre les tâches et identifier les activités correspondant au cheminement critique du projet de façon distincte. Chaque activité doit être scindée et détaillée en tenant compte de l’ordre logique des travaux. Chaque spécialité devra être détaillée. À titre d’exemple, la construction de béton devra être découpée de semaine en semaine en détaillant chaque activité; excavation, démolition de l’escalier, remblai sous fondation, compaction, coffrage, armature, décoffrage, démolition des panneaux de béton, bétonnage, périodes de cure, etc. Ceci permettra d’identifier les périodes pendant lesquelles l’entrepreneur pourra fonctionner selon les heures normales, sans dérangement sur les activités cliniques en périphérie limitrophes. Il en est de même pour toutes les activités. Un échéancier montrant une ligne continue du début à la fin (en plomberie ou en électricité par exemple) sera refusé. Note : Aucune réclamation de prolongation de chantier NE sera acceptée si l’échéancier des travaux est à l’intérieur du délai contractuel. Bureau de chantier : Aucun bureau chantier ne sera disponible dans les lieux de travail. Si nécessaire, un emplacement pour une roulotte de chantier, aux frais de l’Entrepreneur, pourra être coordonné avec le service technique ou le chargé de projet. Autres directives : Les ouvriers ne doivent en aucun cas entrer en contact avec la clientèle du centre par mesure de sécurité. Le site doit être sécurisé avec une clôture de chantier. Son accès doit être possible que pour les ouvriers, la clôture de chantier doit être cadenassée en dehors des heures de travail de l’entrepreneur. Planification des travaux Se référer à la section A-011, particulière du devis d’architecture pour phasage des travaux. Visite des lieux : Une visite des lieux non obligatoire est prévue le 26 octobre 2026 à 15h . Le point de rassemblement pour cette visite est fixé au 1351 boulevard des Laurentides, à Vimont (Québec) H7M 2Y2 L’adjudication sera faite au SOUMISSIONNAIRE présentant le prix le plus bas tout en étant conforme aux exigences. Sûretés : Garantie de soumission : oui Garantie d’exécution : oui Accords de libéralisation des marchés publics applicables : Accord Québec-Ontario (ACCQO) Accord de Libre-échange canadien (ALEC) Demande d’information : Afin d’assurer l’uniformité d’interprétation des documents d’appel d’offres et de faciliter l’échange d’information, les soumissionnaires qui désirent recevoir de l’information ou des précisions au regard de l’appel d’offres doivent obligatoirement le faire par écrit en communiquant avec la personne responsable du dossier. Identifier votre courriel comme suit : 2026-0364-AO_ Réaménagement et ajout de locaux au GMF-U Marigot - Personne-ressource : Tamara Ka - Courriel : (courriel sur l'avis officiel) Documents : Les personnes intéressées peuvent se procurer les documents d’appel d’offres que par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres SÉAO ( www.seao.ca ) Réception (dépôt) des soumissions: Les soumissions seront reçues à la date et à l’endroit suivants : Date: 2026-11-10 Heure: 10h00 308, boulevard Cartier Ouest Laval (Québec) H7N 2J2 **Important: Santé Québec Laval ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues.