Aménagement structurel de nouveaux équipements d'imagerie médicale

Le présent projet consiste à réaliser le réaménagement complet de trois salles existantes de radiographie (A.RC.200 et A.RC.204) ainsi que la réfection d’un local existant (A.RC.219) situés au rez-de-chaussée du Bloc A de l’Hôpital Cité-de-la Santé à Laval. Les travaux visent l’installation de deux nouveaux appareils de radiographie, incluant l’adaptation complète des infrastructures architecturales, mécaniques, électriques et structurales requises pour leur mise en service. L’entrepreneur doit prendre en considération que ce bâtiment est un hôpital demeure occupé pendant la durée des travaux. Les activités du bâtiment sont en continues 24h/24, 7 jours par semaine. Horaire des travaux : Les travaux qui ne perturbent pas les activités périphériques de l’établissement pourront se faire pendant les heures suivantes, soit entre 8h et 16h. Les autres travaux devront se faire le soir et les fins de semaines. Aucune tolérance ne sera acceptée avant ou après ces heures de travail. Échéancier des travaux : Le respect de l’échéancier est l’essence même du présent contrat. Le délai contractuel des travaux est de 10 semaines à partir de la mobilisation au chantier, excluant les vacances et congés fériés. Le délai contractuel débute à l’octroi du bon de commande. La date de mobilisation au chantier doit être autorisée par le chargé de projet du CISSS de Laval. Le chantier doit être en continue, aucun arrêt ne sera accepté pour raison de logistique, ou manque de main d’œuvre, par conséquent la mobilisation au chantier débutera dès la disponibilité de tous les matériaux. Bureau de chantier : Aucun bureau chantier ne sera disponible dans les lieux de travail. Si nécessaire, un emplacement pour une roulotte de chantier, aux frais de l’Entrepreneur, pourra être coordonné avec le service technique ou le chargé de projet. Autres directives : Les ouvriers ne doivent en aucun cas entrer en contact avec la clientèle du centre par mesure de sécurité. Le site doit être sécurisé avec une clôture de chantier. Son accès doit être possible que pour les ouvriers, la clôture de chantier doit être cadenassée en dehors des heures de travail de l’entrepreneur. Visite des lieux : Une visite des lieux non obligatoire est prévue le 25 mars 2026 entre 10h et 11h . Le point de rassemblement pour cette visite est fixé à l’hôpital Cité-de-la Santé au RDC Bloc A , 1755 Bd René-Laennec, en la ville de Laval, province de Québec, H7M 3L9. Afin de respecter les normes en vigueur dans notre milieu de soins, les visites se dérouleront par groupes de 5 personnes maximum. L’adjudication sera faite au SOUMISSIONNAIRE présentant le prix le plus bas tout en étant conforme aux exigences. Sûretés : Garantie de soumission : oui Garantie d’exécution : oui Accords de libéralisation des marchés publics applicables : Accord Québec-Ontario (ACCQO) Accord de Libre-échange canadien (ALEC) Demande d’information : Afin d’assurer l’uniformité d’interprétation des documents d’appel d’offres et de faciliter l’échange d’information, les soumissionnaires qui désirent recevoir de l’information ou des précisions au regard de l’appel d’offres doivent obligatoirement le faire par écrit en communiquant avec la personne responsable du dossier. Identifier votre courriel comme suit : 2025-0707-AO Aménagement structurel de nouveaux équipements d’imagerie médicale. - Personne-ressource : Tamara Ka - Courriel : (courriel sur l'avis officiel) Documents : Les personnes intéressées peuvent se procurer les documents d’appel d’offres que par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres SÉAO ( www.seao.ca ) Réception (dépôt) des soumissions : Les soumissions seront reçues à la date et à l’endroit suivants : Date: 2026-05-07 Heure: 10h00 Endroit Service des approvisionnements : Bureau R-35 Adresse Hôpital Juif de réadaptation 3205, Place Alton-Goldbloom Laval (Québec) H7V 1R2 Important : Le Centre intégré de santé et des services sociaux de Laval ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues.