Modernisation des systèmes électriques et mécaniques du bâtiment - Station principale de pompage
Source : SEAOVille de Val-d'Or · Appel d'offres public · fermé le 5 mai 2023 à 11 h 00, heure du Québec
Faits
- Publication
- 7 avril 2023
- Délai d'adjudication
- 9 jours après la clôturemédiane, tous avis confondus : 26 j (sur 119539 avis)
comment c'est calculé — Délai d'adjudication
Délai d'adjudication — d'où vient le nombre
- Le calcul
- Jours civils entre la clôture (5 mai 2023) et la première date d'adjudication publiée pour cet avis (14 mai 2023) : 9 jours.
- Ce qui entre
- Pour cet avis, toutes les adjudications datées comptent, quel que soit leur statut, et la plus ancienne date est retenue. La médiane de l'ensemble des avis, elle, ne retient que les avis dont la plus ancienne adjudication gagnante datée, ni annulée ni infructueuse, tombe le jour de la clôture ou après — sur 119 539 avis.
- La distribution
- La source
- SEAO — Données Québec · CC-BY 4.0 · données à jour au 4 octobre 2026 · lien vers ce détail
- Nature du contrat
- Services
- Lieu d'exécution
- Abitibi-Témiscamingue
- Étapes documentées
- Contrat
- Délai pour soumissionner
- 28 jours · calculé entre la publication et la clôture
comment c'est calculé — Délai pour soumissionner
Délai pour soumissionner — d'où vient le nombre
- Le calcul
- Jours entre la publication (7 avril 2023) et la clôture (5 mai 2023), arrondis au jour : 28 jours.
- Ce qui entre
- La source ne publie pas de durée pour cet avis : le nombre vient de ses deux dates. Un écart de moins d'une demi-journée, ou une clôture avant la publication, ne donne aucune fenêtre.
- La source
- SEAO — Données Québec · CC-BY 4.0 · données à jour au 4 octobre 2026 · lien vers ce détail
- Montant
- — non déclaré
- Référence
- Avis nº SP-087 –-2022-18-13 - 01
- UNSPSC
- 81100000Services d’ingénierie
- Catégorie SEAO
- S3 — Services d'architecture et d'ingénierie
SEAO, Données Québec · données du 4 octobre 2026
Description
100 %Modernisation des systèmes électriques et mécaniques du bâtiment NUMÉRO : SP-087 – 2022-18-13 – 01 MAÎTRE DE L’OUVRAGE : Ville de Val-d’Or, 855 2 e avenue, Val-d’Or (Québec) J9P 1W8 Représentant du maître de l’ouvrage : Jean-Pierre Lapointe Chargé de projets en bâtiment Service des Permis, inspection et environnement – Division bâtiments 835 2 e Avenue, bureau 101 Val-d’Or (Québec) J9P 1W7 CONTEXTE DU PROJET La Ville de Val-d'Or projette la modernisation des systèmes électriques et mécaniques de sa Station principale de pompage des eaux usées, afin de remplacer tous les systèmes qui ont atteint la fin de leur durée de vie utile, dont l’entrée électrique et la distribution, ainsi que les systèmes CVCA incluant les contrôles, le nouveau système d’automatisation devra également prendre en charge les principaux procédés mécaniques pour l’opération de la station de pompage . Adresse du projet : 1425, rue des Foreurs, Val-d’Or (Québec)J9P 6X9 DURÉ DU CONTRAT Selon l’échéancier actuel de réalisation du projet, la date prévue pour le début du mandat est le 15 mai 2023 et la date de fin est estimée au 31 octobre 2024.
Lire la suite — 1 745 caractèresRéduire
VISITE D’INFORMATION
Pendant la période d’appel d’offres, le représentant du maître de l’ouvrage sera disponible afin de procéder à une visite d’information individuelle pour chaque soumissionnaire, au 1425, rue des Foreurs à Val-d’Or, suivant la prise de rendez-vous par les soumissionnaires. Pour permettre les délais de réponses aux questions et la gestion des changements et addendas, le cas échéant, toutes les visites d’informations devront avoir eu lieu avant le 19 avril 2023. Les soumissionnaires devront communiquer par écrit avec le représentant du maître de l’ouvrage à l’adresse (courriel sur l'avis officiel) , deux (2) jours ouvrables avant la date de la visite, afin de prendre rendez-vous pour leur participation à une visite du site. Lors de cette visite, les représentants du maître de l’ouvrage présenteront le contexte du projet et répondront aux questions du soumissionnaire. Toute information donnée ayant un impact ou impliquant un changement sur la finalité du projet sera transmise sous forme d’addenda. Tous les soumissionnaires seront considérés comme ayant visité les lieux et aucune réclamation pour manque de connaissance des lieux ne pourra être soumise ni acceptée.
RÉCEPTION DES SOUMISSIONS
Les soumissions seront reçues au service des Achats de la Ville de Val-d’Or, situé au 835, 2 e avenue, bureau 201, Val-d’Or, Québec, J9P 1W7, jusqu’au 1 er mai 2023 à 15h00.
RENSEIGNEMENT
Les soumissionnaires qui désirent recevoir de l’information ou des précisions concernant l’appel d’offres doivent obligatoirement communiquer par écrit avec le représentant du maître de l’ouvrage désigné ci-dessus en prenant soin de mentionner le numéro du projet.
YANNICK
MARTIN, Directeur achats et ressources matérielles Service achats et équipements
SEAO, Données Québec · données du 4 octobre 2026
Précédents — ce code chez cet acheteur
D'où viennent ces chiffres ?Soumissionnaires
| Entreprise | Montant soumis | Recevabilité |
|---|---|---|
| SNC-LAVALIN INC.montant retenu | 303 074 $déclaré | Conforme |
1 offre reçue · 1 montant déclaré sur 1 · 1 soumissionnaire déclaré par la source
SEAO, Données Québec · données du 4 octobre 2026
Le prix à battre
la source se tait — Une seule offre est publiée pour cet avis : il n'y a pas d'écart à montrer.
Historique de l'acheteur — derniers contrats adjugés
D'où viennent ces chiffres ?Adjudication
| Année | Lauréat | Montant |
|---|---|---|
| 2023 | SNC-LAVALIN INC. | 303 074 $déclaré |
Aucun contrat signé publié dans le jeu de données ouvert, plus d'un an après l'échéance.
SEAO, Données Québec · données du 4 octobre 2026
Documents
la source se tait — Aucun document dans le jeu ouvert · Avis SEAO
Avis similaires ouverts
Santé Québec Saguenay–Lac-Saint-Jean – Universitaire · Appel d'offres public · ferme le 11 janvier 2027
MRC de Roussillon · Appel d'offres public · ferme le 4 novembre
Énercycle · Appel d'offres public · ferme le 3 novembre
MRC de La Vallée-de-l'Or · Appel d'offres public · ferme le 3 novembre
Ville de Coteau-du-Lac · Appel d'offres public · ferme le 3 novembre
comment c'est compté — Avis similaires — comment la liste est faite
Avis similaires — comment la liste est faite — d'où vient le nombre
- Le calcul
- Même classification UNSPSC (81100000), et encore ouverts.
- Ce qui entre
- D'autres appels d'offres encore ouverts classés sous le même code, quel que soit l'organisme. Cette sélection d’avis encore ouverts couvre le SEAO. Les échéances CanadaBuys non vérifiées en sont exclues; les avis fédéraux restent accessibles dans la recherche.
- La source
- SEAO — Données Québec · CC-BY 4.0 · données à jour au 4 octobre 2026 · lien vers ce détail
SEAO, Données Québec · données du 4 octobre 2026