Réfection du Foyer Lennox

Adresse de dépôt des enveloppes pour le 29 août 2022 au plus tard à 13h30 : Veuillez ne pas vous présenter à l’entrée principale de l’Hôpital Juif de réadaptation. Vous devez svp déposer votre soumissionaux bureaux des approvisionnements, situé à l'arrière du bâtiment, tel que démontré dans l'image du document Régie. Veuillez suivre les indications affichées à la porte afin que l’on vous ouvre. Les jours et heures d'ouverture des bureaux de l’ORGANISME PUBLIC pour la réception des Soumissions sont du lundi au vendredi,de 8:00 à 12:00 et de 13:00 à 16:00. Aucune soumission ne sera acceptée entre 12 h et 13 h. 3. Lien Zoom pour Ouverture prévue le 29 août 2022 à 13h30 : Approvisionnement Cisss Laval vous invite à une réunion Zoom planifiée. Sujet : 2022-0286-AO Réfection du Foyer Lennox Heure : 29 août 2022 13:30 Montréal Participer à la réunion Zoom https://zoom.us/j/96895422845?pwd=Uk9vSzJITTZhZUNBTjR1c2FkOHdnUT09 ID de réunion : 968 9542 2845 Code secret : t7SG6M SPÉCIFICITÉS DU PROJET Informations sur le projet: Veuillez svp consulter les documents joints à l'appel d'offre pour plus de précisions Le présent projet consiste à : La réfection du Foyer Lennox, sis au 1445, rue Lennox, Laval QC H7W 2Y4. L’entrepreneur doit aussi se référer aux plans et devis complets (architecture, mécanique, électricité et structure) pour déterminer l’ampleur précise des travaux et des mesures de protection requises. Les travaux consistent à, mais sans s’y limiter :

• •
  La fourniture de tous les permis autres que celui pour construction requis, incluant les documents afférents ;
• •
  La démolition des éléments ;
• •
  Les travaux temporaires ;
• •
  Les percements ;
• •
  La coordination des travaux selon le phasage et l’échéancier à être fourni par l’entrepreneur ;
• •
  Participer aux réunions hebdomadaires avec le chargé de projet et autres rencontres sur demande ;
• •
  L’enlèvement des déchets ;
• •
  Le nettoyage journalier et final du chantier ;
• •
  La fourniture des documents relatifs à la documentation et la fermeture du chantier.

L’entrepreneur est tenu de préparer sa soumission selon les règlements actuellement en vigueur en lien avec la pandémie du virus Covid 19. (Guide CNESST)

HORAIRE DES

TRAVAUX: Les travaux pourront se faire pendant les heures suivantes : 6h à 18h. Les travaux bruyants qui pourraient perturber la quiétude du voisinage et la tranquillité publique, et les travaux extérieurs doivent être effectués en accord avec les règlements municipaux.

ÉCHÉANCIER DES TRAVAUX

Le respect de l’échéancier est l’essence même du présent contrat. Le délai contractuel des travaux est de 11 semaines à partir de l’émission du bon de commande, excluant les vacances et congés fériés. La date de mobilisation au chantier doit être autorisée par le chargé de projet du CISSS de Laval. Elle aura lieu au plus tôt 4 semaines après l’émission du bon de commande. Le chantier doit être en continue, aucun arrêt ne sera accepté pour raison de logistique, ou manque de main d’oeuvre, par conséquent.