Réfection des unités de vie du Centre Cartier - Unité le Northview bloc 04

3. LIEN ZOOM POUR L'OUVERTURE

PRÉVUE: Approvisionnement Cisss Laval vous invite à une réunion Zoom planifiée. Sujet : 2022-0225-AO - Réfection de l'unité de vie au centre jeunesse Cartier de Laval - Unité Northview (JF) Heure : 26 août 2022 13:15 Montréal Participer à la réunion Zoom https://zoom.us/j/93968333326?pwd=VWZuTExOSmR2OTVJT0xYZDRqQjJoQT09 ID de réunion : 939 6833 3326 Code secret : sv63qK SPÉCIFICITÉS DU PROJET CONTEXTE DES TRAVAUX Le présent projet consiste principalement à la réfection d’une unité de vie au Centre de réadaptation pour jeunes en difficulté d’adaptation de Laval. Les travaux s’effectueront au bloc 04 du Centre Cartier, bâtiment situé au 306, boul. Cartier Ouest à Laval. L’unité en question est Northview . L’entrepreneur doit prendre en considération que ce bâtiment est un centre d’hébergement pour jeunes en réadaptation et demeure occupé pendant toute la durée des travaux. L’Entrepreneur devra ainsi en tout temps sécuriser le périmètre de son chantier. Ces mesures de sécurité préventive sont exigées au centre jeunesse. L’entrepreneur doit prendre en considération que ce bâtiment est un milieu d’hébergement qui demeure occupé pendant la durée des travaux. Les activités du bâtiment sont en continues 24h/24, 7 jours par semaine. Pour assurer une cohabitation permettant la continuité des services, l’entrepreneur devra prendre connaissance, des coupures de services, les installations temporaires et autres instructions spécifiques à un ouvrage. L’entrepreneur doit aussi se référer aux plans et devis complets (architecture, mécanique, électricité et structure) pour déterminer l’ampleur précise des travaux et des mesures de protection requises. Les travaux consistent à, mais sans s’y limiter : La fourniture de tous les permis autres que celui pour construction requis, incluant les documents afférents ; La démolition des éléments ; Les travaux temporaires ; Les travaux de confinements relatifs à la lutte contre les infections ; Les travaux de confinements relatifs à la sécurité des usagers ; Les percements ; La coordination des travaux selon le phasage et l’échéancier à être fourni par l’entrepreneur ; Participer aux réunions hebdomadaires avec le chargé de projet et autres rencontres sur demande ; L’enlèvement des déchets ; Le nettoyage journalier et final du chantier ; La fourniture des documents relatifs à la documentation et la fermeture du chantier. L’entrepreneur est tenu de préparer sa soumission selon les règlements actuellement en vigueur en lien avec la pandémie du virus Covid 19. (Guide CNESST)

ÉCHÉANCIER DES TRAVAUX

Le respect de l’échéancier est l’essence même du présent contrat. Le délai contractuel des travaux est de quatorze semaines (14) à partir de la mobilisation au chantier, excluant les vacances et congés fériés. Les travaux débuteront à la mie octobre 2022. La date de mobilisation au chantier doit être autorisée par le chargé de projet du CISSS de Laval. Le chantier doit être en continue, aucun arrêt ne sera accepté pour raison de logistique, ou manque de main d’œuvre, par conséquent la mobilisation au chantier débutera dès la disponibilité de tous les matériaux. Merci de votre intérêt envers le CISSS de Laval.