Mise aux normes du laboratoire chaud en médecine nucléaire
Source : SEAOSanté Québec Laval · Appel d'offres public · fermé le 11 juillet 2022 à 13 h 15, heure du Québec
Faits
- Publication
- 3 juin 2022
- Délai d'adjudication
- 30 jours après la clôturemédiane, tous avis confondus : 26 j (sur 119539 avis)
comment c'est calculé — Délai d'adjudication
Délai d'adjudication — d'où vient le nombre
- Le calcul
- Jours civils entre la clôture (11 juillet 2022) et la première date d'adjudication publiée pour cet avis (10 août 2022) : 30 jours.
- Ce qui entre
- Pour cet avis, toutes les adjudications datées comptent, quel que soit leur statut, et la plus ancienne date est retenue. La médiane de l'ensemble des avis, elle, ne retient que les avis dont la plus ancienne adjudication gagnante datée, ni annulée ni infructueuse, tombe le jour de la clôture ou après — sur 119 539 avis.
- La distribution
- La source
- SEAO — Données Québec · CC-BY 4.0 · données à jour au 4 octobre 2026 · lien vers ce détail
- Nature du contrat
- Travaux de construction
- Étapes documentées
- Mise à jour de l'appel d'offres
- Délai pour soumissionner
- 38 jours · calculé entre la publication et la clôture
comment c'est calculé — Délai pour soumissionner
Délai pour soumissionner — d'où vient le nombre
- Le calcul
- Jours entre la publication (3 juin 2022) et la clôture (11 juillet 2022), arrondis au jour : 38 jours.
- Ce qui entre
- La source ne publie pas de durée pour cet avis : le nombre vient de ses deux dates. Un écart de moins d'une demi-journée, ou une clôture avant la publication, ne donne aucune fenêtre.
- La source
- SEAO — Données Québec · CC-BY 4.0 · données à jour au 4 octobre 2026 · lien vers ce détail
- Montant
- — non déclaré
- Référence
- Avis nº 2022-0116-AO
- UNSPSC
- 72000000Construction et maintenance de bâtiments ou d’installations
- Catégorie SEAO
- C01 — Bâtiments
SEAO, Données Québec · données du 4 octobre 2026
Description
100 %Appel d'offre 2022-0116-AO: Mise aux normes du laboratoire chaud en médecine nucléaire à la CSL à Laval. 1. VISITE DES LIEUX : Une visite des lieux, non obligatoire, aura lieu le mercredi 8 juin 2022 de 10h00 à 12h00 . Je, Joanne Filion, serai présente pour vous accueillir. Lieu de rencontre : 1755 Bd René-Laennec, Laval, QC H7M 3L9 . RDV à l’entrée principale, soit au bloc "C".
Lire la suite — 2 037 caractèresRéduire
2. ADRESSE DE DÉPÔT DES ENVELOPPES POUR LE
30 JUIN 2022 AVANT 13h15 Veuillez ne pas vous présenter à l’entrée principale de l’Hôpital Juif de réadaptation. Vous devez svp déposer votre soumission aux bureaux des approvisionnements, situé à l'arrière du bâtiment, tel que démontré dans l'image du document Régie . Veuillez suivre les indications affichées à la porte afin que l’on vous ouvre . Les jours et heures d'ouverture des bureaux de l’ORGANISME PUBLIC pour la réception des Soumissions sont du lundi au vendredi, de 8:00 à 12:00 et de 13:00 à 16:00. Aucune soumission ne sera acceptée entre 12 h et 13 h.
3. LIEN ZOOM POUR L'OUVERTURE
PRÉVUE: Approvisionnement Cisss Laval vous invite à une réunion Zoom planifiée. Sujet : OUVERTURE 2022-0116-AO Mise aux normes du laboratoire chaud en médecine nucléaire Heure : 30 juin 2022 13:15 Montréal Participer à la réunion Zoom https://zoom.us/j/98050032735?pwd=WVRSVzU1YW0wQ0NqenZhejRWdzFQZz09 ID de réunion : 980 5003 2735 Code secret : R61Vvc SPÉCIFICITÉS DU PROJET CONTEXTE DES TRAVAUX Le présent projet consiste à : Une mise à niveau du lab chaud (B.1.36.et B.1.36.1) et les espaces connexes (B.1.34 et B.1.32) à l’hôpital Cité-de-la-Santé de Laval. Il s’agit d’une part d’une mise à niveau des espaces afin de répondre aux normes de l'Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec, ainsi que le réaménagement de la salle. L’entrepreneur doit prendre en considération que ce bâtiment est un hôpital qui demeure occupé pendant la durée des travaux.
ÉCHÉANCIER DES TRAVAUX
Le respect de l’échéancier est l’essence même du présent contrat. Le délai contractuel des travaux est de 18 semaines à partir de la mobilisation au chantier, excluant la période de dessins d’atelier ainsi que le délai de livraison des équipements majeurs, et les vacances et congés fériés. La date de mobilisation au chantier doit être autorisée par le chargé de projet du CISSS de Laval. Nous vous remercions pour votre intérêt envers le CISSS de Laval.
SEAO, Données Québec · données du 4 octobre 2026
Précédents — ce code chez cet acheteur
D'où viennent ces chiffres ?Soumissionnaires
| Entreprise | Montant soumis |
|---|---|
| ARDEC CONSTRUCTION INC. | 746 000 $déclaré |
| ARDEC CONSTRUCTION INC. | 746 000 $déclaré |
| BANEXCO INC. | 798 700 $déclaré |
| BANEXCO INC. | 798 700 $déclaré |
| CONSTRUCTION GESMO INC. | 731 594 $déclaré |
| CONSTRUCTION GESMO INC. | 731 594 $déclaré |
| GASTON CHAMPOUX (1973) INC. | 738 250 $déclaré |
| GASTON CHAMPOUX (1973) INC. | 738 250 $déclaré |
| Les Constructions Serbec Inc. | 828 000 $déclaré |
| Les Constructions Serbec Inc. | 828 000 $déclaré |
Les offres vont de 731 594 $ à 946 689 $ — 29,4 % d'écart entre la plus basse et la plus haute.Le tableau n'est pas classé par montant : la source ne publie aucun rang, et nous n'en fabriquons pas.
12 offres reçues · 12 montants déclarés sur 12 · 6 soumissionnaires déclarés par la source
La source ne déclare ni admissibilité ni conformité pour ces offres.
SEAO, Données Québec · données du 4 octobre 2026
Le prix à battre
89,8 %médiane du codesur 7216 aviscomment c'est calculé
Médiane du code — d'où vient le nombre — d'où vient le nombre
- Le calcul
- Dans Construction et maintenance de bâtiments ou d’installations (72000000), la plus basse se situe à 89,8 % en médiane (quartiles 81,5 – 95,3 %, sur 7216 avis).
- Ce qui entre
- Les montants soumis sur cet avis qui sont supérieurs à zéro et publiés dans l'unité « 1 » de la source : deux unités différentes ne se comparent pas. Il faut au moins deux montants distincts.
- La source
- SEAO — Données Québec · CC-BY 4.0 · données à jour au 4 octobre 2026 · lien vers ce détail
87,2 %écart au marchésur 108521 aviscomment c'est calculé
Écart au marché — d'où vient le nombre — d'où vient le nombre
- Le calcul
- Ailleurs dans le marché, la plus basse se situe à 87,2 % en médiane (quartiles 74,8 – 94,4 %, sur 108521 avis).
- Ce qui entre
- La référence du marché applique la même règle à chaque avis, puis prend la médiane de ces pourcentages sur 108 521 avis.
- La source
- SEAO — Données Québec · CC-BY 4.0 · données à jour au 4 octobre 2026 · lien vers ce détail
comment c'est calculé — Le prix à battre
Le prix à battre — d'où vient le nombre
- Le calcul
- 731 594 $ (la plus basse) ÷ 772 350 $ (la médiane de 12 offres) = 94,7 %
- Ce qui entre
- Les montants soumis sur cet avis qui sont supérieurs à zéro et publiés dans l'unité « 1 » de la source : deux unités différentes ne se comparent pas. Il faut au moins deux montants distincts. La référence du marché applique la même règle à chaque avis, puis prend la médiane de ces pourcentages sur 108 521 avis.
- La répartition
- La plus basse
- 731 594 $
- Médiane des offres
- 772 350 $
- La plus haute
- 946 689 $
- La source
- SEAO — Données Québec · CC-BY 4.0 · données à jour au 4 octobre 2026 · lien vers ce détail
SEAO, Données Québec · données du 4 octobre 2026
Historique de l'acheteur — derniers contrats adjugés
D'où viennent ces chiffres ?Adjudication
| Année | Lauréat | Montant |
|---|---|---|
| 2022 | CONSTRUCTION GESMO INC. | 731 594 $déclaré |
| 2022 | CONSTRUCTION GESMO INC. | 731 594 $déclaré |
| Contrat | Signé | Échéance | Montant du contrat |
|---|---|---|---|
| 574844Le contrat signé est inférieur au montant adjugé de 6 740 $ — −0,9 %. Un écart est un fait, pas un jugement : sur 121 996 paires comparables il existe dans 62 % des cas, et la moitié sont inférieurs à l'adjugé. | 2022 | 28 mars 2025 | 724 854 $déclaré |
SEAO, Données Québec · données du 4 octobre 2026
Documents
la source se tait — Aucun document dans le jeu ouvert · Avis SEAO
Avis similaires ouverts
Santé Québec Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke · Appel d'offres public · ferme le 27 janvier 2027
Société québécoise des infrastructures · Appel d'offres public · ferme le 31 décembre
SQI-Direction immobilière Mauricie, Centre-du-Québec · Appel d'offres public · ferme le 19 novembre
Société québécoise des infrastructures · Appel d'offres public · ferme le 19 novembre
SQI-Direction immobilière de Laval, des Laurentides et de Lanaudière · Appel d'offres public · ferme le 12 novembre
comment c'est compté — Avis similaires — comment la liste est faite
Avis similaires — comment la liste est faite — d'où vient le nombre
- Le calcul
- Même classification UNSPSC (72000000), et encore ouverts.
- Ce qui entre
- D'autres appels d'offres encore ouverts classés sous le même code, quel que soit l'organisme. Cette sélection d’avis encore ouverts couvre le SEAO. Les échéances CanadaBuys non vérifiées en sont exclues; les avis fédéraux restent accessibles dans la recherche.
- La source
- SEAO — Données Québec · CC-BY 4.0 · données à jour au 4 octobre 2026 · lien vers ce détail
SEAO, Données Québec · données du 4 octobre 2026