Réfection salle de bain Tournesol, Résidence Louise-Vachon
Source : SEAOSanté Québec Laval · Appel d'offres public · fermé le 16 mai 2022 à 14 h 00, heure du Québec
Faits
- Publication
- 13 avril 2022
- Délai d'adjudication
- 36 jours après la clôturemédiane, tous avis confondus : 26 j (sur 119539 avis)
comment c'est calculé — Délai d'adjudication
Délai d'adjudication — d'où vient le nombre
- Le calcul
- Jours civils entre la clôture (16 mai 2022) et la première date d'adjudication publiée pour cet avis (21 juin 2022) : 36 jours.
- Ce qui entre
- Pour cet avis, toutes les adjudications datées comptent, quel que soit leur statut, et la plus ancienne date est retenue. La médiane de l'ensemble des avis, elle, ne retient que les avis dont la plus ancienne adjudication gagnante datée, ni annulée ni infructueuse, tombe le jour de la clôture ou après — sur 119 539 avis.
- La distribution
- La source
- SEAO — Données Québec · CC-BY 4.0 · données à jour au 4 octobre 2026 · lien vers ce détail
- Nature du contrat
- Travaux de construction
- Étapes documentées
- Mise à jour de l'appel d'offres
- Délai pour soumissionner
- 33 jours · calculé entre la publication et la clôture
comment c'est calculé — Délai pour soumissionner
Délai pour soumissionner — d'où vient le nombre
- Le calcul
- Jours entre la publication (13 avril 2022) et la clôture (16 mai 2022), arrondis au jour : 33 jours.
- Ce qui entre
- La source ne publie pas de durée pour cet avis : le nombre vient de ses deux dates. Un écart de moins d'une demi-journée, ou une clôture avant la publication, ne donne aucune fenêtre.
- La source
- SEAO — Données Québec · CC-BY 4.0 · données à jour au 4 octobre 2026 · lien vers ce détail
- Montant
- — non déclaré
- Référence
- Avis nº 2021-0900-AO
- UNSPSC
- 72000000Construction et maintenance de bâtiments ou d’installations
- UNSPSC
- 72100000Services de construction, de réparation et d’entretien d’immeubles
- Catégorie SEAO
- C01 — Bâtiments
SEAO, Données Québec · données du 4 octobre 2026
Description
100 %Appel d'offre 2021-0900-AO Réfection salle de bain Tournesol, Résidence Louise Vachon . 1. Visite des lieux : Une visite des lieux non obligatoire est prévue le 21 avril 2022 à 10:30. Le point de rassemblement pour cette visite est fixé au 4390 Boulevard Saint-Martin Ouest, en la ville de Laval, province de Québec, H7T 1C3. Je, Candice Goussaud, serai présente pour vous accueillir. 2. Adresse de dépôt des enveloppes pour le 12 mai 2022 avant 13h30 : Veuillez ne pas vous présenter à l’entrée principale de l’Hôpital Juif de réadaptation. Vous devez svp déposer votre soumission aux bureaux des approvisionnements, situé à l'arrière du bâtiment, tel que démontré dans l'image du document Régie. Veuillez suivre les indications affichées à la porte afin que l’on vous ouvre. Les jours et heures d'ouverture des bureaux de l’ORGANISME PUBLIC pour la réception des Soumissions sont du lundi au vendredi,de 8:00 à 12:00 et de 13:00 à 16:00. Aucune soumission ne sera acceptée entre 12 h et 13 h. 3. Lien Zoom pour Ouverture prévue le 12 mai 2022 à 13h30 : Approvisionnement Cisss Laval vous invite à une réunion Zoom planifiée. Sujet : 2021-0900-AO Réfection salle de bain Tournesol (CG) Heure : 12 mai 2022 13:30 Montréal Participer à la réunion Zoom https://zoom.us/j/92627809672?pwd=Qm9GVDhBUlEySDFGTFpBRG1LV042dz09 ID de réunion : 926 2780 9672 Code secret : 4Zas8J SPÉCIFICITÉS DU PROJET : Informations sur le projet: Veuillez svp consulter les documents joints à l'appel d'offre pour plus de précisions.
Lire la suite — 2 773 caractèresRéduire
CONTEXTE DES TRAVAUX
Le présent projet consiste à : Le présent projet consiste à la réfection d’une salle de bain dans l’unnité Tournesol de la résidence Louise-Vachon, sise au 4390 Boulevard Saint-Martin Ouest, Laval, QC H7T 1C3. L’entrepreneur doit prendre en considération que ce bâtiment est un centre de réadaptation pour les personnes présentant une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble envahissant du développement (TED) qui demeure occupé pendant la durée des travaux. L’Entrepreneur devra en tout temps sécuriser le périmètre de son chantier. Ces mesures de sécurité préventive sont exigées à la résidence Louise Vachon. L’entrepreneur doit aussi se référer aux plans et devis complets (architecture, mécanique, électricité et structure) pour déterminer l’ampleur précise des travaux et des mesures de protection requises. Les travaux consistent à, mais sans s’y limiter : La fourniture de tous les permis autres que celui pour construction requis, incluant les documents afférents ; La démolition des éléments ; Les travaux temporaires ; Les travaux de confinements relatifs à la lutte contre les infections ; Les travaux de confinements relatifs à la sécurité des usagers ; Les percements ; La coordination des travaux selon le phasage et l’échéancier à être fourni par l’entrepreneur ; Participer aux réunions hebdomadaires avec le chargé de projet et autres rencontres sur demande ; L’enlèvement des déchets ; Le nettoyage journalier et final du chantier ; La fourniture des documents relatifs à la documentation et la fermeture du chantier. L’entrepreneur est tenu de préparer sa soumission selon les règlements actuellement en vigueur en lien avec la pandémie du virus Covid 19. (Guide CNESST)
HORAIRE DES TRAVAUX
Les travaux devront se faire pendant les heures suivantes, entre 8h00 et 17h00 du lundi au vendredi pour les travaux à l’intérieur de la bâtisse. Aucune tolérance ne sera acceptée avant ou après ces heures de travail sauf si approuvé par le propriétaire. Les autres travaux devront se faire le soir et les fins de semaines. Aucune tolérance ne sera acceptée avant ou après ces heures de travail. Les interruptions de service devront être coordonnées avec le département du service technique au moins 5 jours ouvrables avant l’intervention. Toutes les coupures de service se feront de 7h00 jusqu’à 15h00, dépendant des impacts sur le fonctionnement des services et des opérations courantes, sans frais compensatoires pour l’Entrepreneur .
ÉCHÉANCIER DES TRAVAUX
Le respect de l’échéancier est l’essence même du présent contrat. Le délai contractuel des travaux est de 17 semaines de l’octroi du contrat, excluant les vacances et congés fériés. La date de mobilisation au chantier doit être autorisée par le chargé de projet du CISSS de Laval.
SEAO, Données Québec · données du 4 octobre 2026
Précédents — ce code chez cet acheteur
D'où viennent ces chiffres ?Soumissionnaires
| Entreprise | Montant soumis |
|---|---|
| BANEXCO INC. | 240 700 $déclaré |
| BANEXCO INC. | 240 700 $déclaré |
| Constructions D.G.A.V. inc. | 276 950 $déclaré |
| Constructions D.G.A.V. inc. | 276 950 $déclaré |
| GROUPE NCN CARDINAL INC. | 377 000 $déclaré |
| GROUPE NCN CARDINAL INC. | 377 000 $déclaré |
| RÉNOVACOEUR RÉNOVATION INC. | 375 713 $déclaré |
| RÉNOVACOEUR RÉNOVATION INC. | 375 713 $déclaré |
Les offres vont de 240 700 $ à 377 000 $ — 56,6 % d'écart entre la plus basse et la plus haute.Le tableau n'est pas classé par montant : la source ne publie aucun rang, et nous n'en fabriquons pas.
8 offres reçues · 8 montants déclarés sur 8 · 4 soumissionnaires déclarés par la source
La source ne déclare ni admissibilité ni conformité pour ces offres.
SEAO, Données Québec · données du 4 octobre 2026
Le prix à battre
90,0 %médiane du codesur 5353 aviscomment c'est calculé
Médiane du code — d'où vient le nombre — d'où vient le nombre
- Le calcul
- Dans Services de construction, de réparation et d’entretien d’immeubles (72100000), la plus basse se situe à 90,0 % en médiane (quartiles 81,3 – 95,6 %, sur 5353 avis).
- Ce qui entre
- Les montants soumis sur cet avis qui sont supérieurs à zéro et publiés dans l'unité « 1 » de la source : deux unités différentes ne se comparent pas. Il faut au moins deux montants distincts.
- La source
- SEAO — Données Québec · CC-BY 4.0 · données à jour au 4 octobre 2026 · lien vers ce détail
87,2 %écart au marchésur 108521 aviscomment c'est calculé
Écart au marché — d'où vient le nombre — d'où vient le nombre
- Le calcul
- Ailleurs dans le marché, la plus basse se situe à 87,2 % en médiane (quartiles 74,8 – 94,4 %, sur 108521 avis).
- Ce qui entre
- La référence du marché applique la même règle à chaque avis, puis prend la médiane de ces pourcentages sur 108 521 avis.
- La source
- SEAO — Données Québec · CC-BY 4.0 · données à jour au 4 octobre 2026 · lien vers ce détail
comment c'est calculé — Le prix à battre
Le prix à battre — d'où vient le nombre
- Le calcul
- 240 700 $ (la plus basse) ÷ 326 332 $ (la médiane de 8 offres) = 73,8 %
- Ce qui entre
- Les montants soumis sur cet avis qui sont supérieurs à zéro et publiés dans l'unité « 1 » de la source : deux unités différentes ne se comparent pas. Il faut au moins deux montants distincts. La référence du marché applique la même règle à chaque avis, puis prend la médiane de ces pourcentages sur 108 521 avis.
- La répartition
- La plus basse
- 240 700 $
- Médiane des offres
- 326 332 $
- La plus haute
- 377 000 $
- La source
- SEAO — Données Québec · CC-BY 4.0 · données à jour au 4 octobre 2026 · lien vers ce détail
SEAO, Données Québec · données du 4 octobre 2026
Historique de l'acheteur — derniers contrats adjugés
D'où viennent ces chiffres ?Adjudication
| Année | Lauréat | Montant |
|---|---|---|
| 2022 | Banexco Inc.. | 240 700 $déclaré |
| 2022 | Banexco Inc.. | 240 700 $déclaré |
| Contrat | Signé | Échéance | Montant du contrat |
|---|---|---|---|
| 2683782Le contrat signé dépasse le montant adjugé de 11 933 $ — +5,0 %. Un écart est un fait, pas un jugement : sur 121 996 paires comparables il existe dans 62 % des cas, et la moitié sont inférieurs à l'adjugé. | 2022 | 23 mai 2024 | 252 633 $déclaré |
| 562269Le contrat signé dépasse le montant adjugé de 11 933 $ — +5,0 %. Un écart est un fait, pas un jugement : sur 121 996 paires comparables il existe dans 62 % des cas, et la moitié sont inférieurs à l'adjugé.1 avenant publié11 avril 20231 er rechaussement du bon de commandeLa source donne la raison et la date, jamais le montant. Le combien n'existe que dans l'écart ci-dessus. | 2022 | 24 mai 2024 | 252 633 $déclaré |
SEAO, Données Québec · données du 4 octobre 2026
Documents
la source se tait — Aucun document dans le jeu ouvert · Avis SEAO
Avis similaires ouverts
Société québécoise des infrastructures · Appel d'offres public · ferme le 31 décembre
SQI-Direction immobilière Mauricie, Centre-du-Québec · Appel d'offres public · ferme le 19 novembre
Société québécoise des infrastructures · Appel d'offres public · ferme le 19 novembre
SQI-Direction immobilière de Laval, des Laurentides et de Lanaudière · Appel d'offres public · ferme le 12 novembre
CEGEP de La Pocatière · Appel d'offres public · ferme le 12 novembre
comment c'est compté — Avis similaires — comment la liste est faite
Avis similaires — comment la liste est faite — d'où vient le nombre
- Le calcul
- Même classification UNSPSC (72100000), et encore ouverts.
- Ce qui entre
- D'autres appels d'offres encore ouverts classés sous le même code, quel que soit l'organisme. Cette sélection d’avis encore ouverts couvre le SEAO. Les échéances CanadaBuys non vérifiées en sont exclues; les avis fédéraux restent accessibles dans la recherche.
- La source
- SEAO — Données Québec · CC-BY 4.0 · données à jour au 4 octobre 2026 · lien vers ce détail
SEAO, Données Québec · données du 4 octobre 2026