Réfection de toiture, aile A au CHSLD Fernand Larocque

2. ADRESSE DE DÉPÔT DES ENVELOPPES POUR LE

02 MAI 2022 AVANT 13h15 Veuillez ne pas vous présenter à l’entrée principale de l’Hôpital Juif de réadaptation. Vous devez svp déposer votre soumission aux bureaux des approvisionnements, situé à l'arrière du bâtiment, tel que démontré dans l'image du document Régie . Veuillez suivre les indications affichées à la porte afin que l’on vous ouvre . Les jours et heures d'ouverture des bureaux de l’ORGANISME PUBLIC pour la réception des Soumissions sont du lundi au vendredi, de 8:00 à 12:00 et de 13:00 à 16:00. Aucune soumission ne sera acceptée entre 12 h et 13 h.

3. LIEN ZOOM POUR L'OUVERTURE

PRÉVUE: Approvisionnement Cisss Laval vous invite à une réunion Zoom planifiée. Sujet : 2021-0856-AO Réfection de toiture, aile A au CHSLD Fernand Larocque (JF) Heure : 2 mai 2022 13:15 Montréal Participer à la réunion Zoom https://zoom.us/j/98703886562?pwd=YjhpVHFUOGJOTVcwdE44S2ZPZWVHQT09 ID de réunion : 987 0388 6562 Code secret : Nh7Seq SPÉCIFICITÉS DU PROJET CONTEXTE DES TRAVAUX Le bâtiment visé par le présent mandat est le 5436, boul. Lévesque Est. Le projet consiste à la réfection des toitures de l’aile « A » du CHSLD Fernand-Larocque, sis au 5460 boul. Lévesque à Laval, incluant les travaux d’aménagement temporaire, travaux conséquents et aménagement du chantier. L’entrepreneur doit prendre en considération que ce bâtiment est un CHSLD qui demeure occupé pendant la durée des travaux. Pour assurer une cohabitation permettant la continuité des soins, l’entrepreneur devra prendre connaissance des méthodes à suivre pour le phasage des travaux, les coupures de services, les installations temporaires et autres instructions spécifiques à un ouvrage en CHSLD. Se référer aux documents suivants : Clauses complémentaires au contrat, (i.e. « CCC »), régie et contrat. L’entrepreneur doit aussi se référer aux plans et devis complets (architecture et structure) pour déterminer l’ampleur précise des travaux et des mesures de protection requises. D’une manière générale les travaux consistent à, mais sans s’y limiter :

• •
  La fourniture de tous les permis autres que celui pour construction requis, incluant les documents afférents ;
• •
  La démolition des éléments ;
• •
  Les travaux temporaires ;
• •
  Les travaux de confinements relatifs à la lutte contre les infections ;
• •
  Les travaux de confinements relatifs à la sécurité des usagers ;
• •
  Les percements ;
• •
  La coordination des travaux selon le phasage et l’échéancier à être fourni par l’entrepreneur ;
• •
  Participer aux réunions hebdomadaires avec le chargé de projet et autres rencontres sur demande ;
• •
  L’enlèvement des déchets ;
• •
  Le nettoyage journalier et final du chantier ;
• •
  La fourniture des documents relatifs à la documentation et la fermeture du chantier. ;
• •
  La fourniture des documents de fin de projet à la demande du chargé de projet du CISSS.

L’entrepreneur est tenu de préparer sa soumission selon les règlements actuellement en vigueur en lien avec la pandémie du virus COVID 19. (Guide CNSST)

ÉCHÉANCIER DES TRAVAUX

Le respect de l’échéancier est l’essence même du présent contrat, le délai contractuel est estimé à environ dix (10) semaines, incluant la période des vacances et les congés fériés. La date de mobilisation au chantier doit être autorisée par le chargé de projet du CISSS de Laval et sera déterminée lors de la réunion de démarrage. Merci de votre intérêt envers le CISSS de Laval.