Agrandissement de l’hôpital et aménagement de la médecine nucléaire - Hôpital Saint-Eustache
Source : SEAOSanté Québec Laurentides · Appel d'offres public · fermé le 16 juin 2022 à 10 h 00, heure du Québec
Faits
- Publication
- 25 avril 2022
- Délai d'adjudication
- 68 jours après la clôturemédiane, tous avis confondus : 26 j (sur 119539 avis)
comment c'est calculé — Délai d'adjudication
Délai d'adjudication — d'où vient le nombre
- Le calcul
- Jours civils entre la clôture (16 juin 2022) et la première date d'adjudication publiée pour cet avis (23 août 2022) : 68 jours.
- Ce qui entre
- Pour cet avis, toutes les adjudications datées comptent, quel que soit leur statut, et la plus ancienne date est retenue. La médiane de l'ensemble des avis, elle, ne retient que les avis dont la plus ancienne adjudication gagnante datée, ni annulée ni infructueuse, tombe le jour de la clôture ou après — sur 119 539 avis.
- La distribution
- La source
- SEAO — Données Québec · CC-BY 4.0 · données à jour au 4 octobre 2026 · lien vers ce détail
- Nature du contrat
- Travaux de construction
- Étapes documentées
- Mise à jour de l'appel d'offres
- Délai pour soumissionner
- 52 jours · calculé entre la publication et la clôture
comment c'est calculé — Délai pour soumissionner
Délai pour soumissionner — d'où vient le nombre
- Le calcul
- Jours entre la publication (25 avril 2022) et la clôture (16 juin 2022), arrondis au jour : 52 jours.
- Ce qui entre
- La source ne publie pas de durée pour cet avis : le nombre vient de ses deux dates. Un écart de moins d'une demi-journée, ou une clôture avant la publication, ne donne aucune fenêtre.
- La source
- SEAO — Données Québec · CC-BY 4.0 · données à jour au 4 octobre 2026 · lien vers ce détail
- Montant
- — non déclaré
- Référence
- Avis nº CISSSLAU-MM-AO-20220301
- UNSPSC
- 72131600Construction de bâtiments non résidentiels
- UNSPSC
- 72000000Construction et maintenance de bâtiments ou d’installations
- UNSPSC
- 72100000Services de construction, de réparation et d’entretien d’immeubles
- Catégorie SEAO
- C01 — Bâtiments
SEAO, Données Québec · données du 4 octobre 2026
Description
100 %Le Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides (CISSS des Laurentides) désire solliciter les marchés, afin d’octroyer un contrat de travaux de construction, dans le cadre du projet ayant pour l’agrandissement de l’hôpital et aménagement de la médecine nucléaire à l’Hôpital Saint - Eustache. Le site visé par les travaux est : Hôpital de Saint-Eustache : 520, boul. Arthur-Sauvé Saint-Eustache J7R 5B1 Visite des lieux NON obligatoire le 5 mai 2022 à 9h. Rendez-vous devant l’entrée principale de l’Hôpital. EPI obligatoire. Obligations quant aux sûretés Au moment du dépôt de la soumission, une garantie de soumission de 10 % du prix proposé est requise, sous forme de cautionnement seulement et conformément aux modalités décrites dans les documents d’Appel d’offres. La Soumissionnaire doit joindre à sa Soumission une lettre d’engagement signée par une caution garantissant l’émission d’une garantie d’exécution et d'une garantie des obligations de l’ENTREPRENEUR pour gages, matériaux et services conformes aux exigences prévues à la partie 4.00 du Contrat. Il doit, pour ce faire, utiliser le modèle de lettre d'engagement reproduit à l'annexe 4.02 du Formulaire de Soumission.
Lire la suite — 2 216 caractèresRéduire
TOUS LES DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES ONT ÉTÉ DÉPOSÉS SUR LE SITE
WWW.SEAO.CA ET LE SOUMISSIONNAIRE DOIT LES ACQUÉRIR SUR CE SITE. Modalités pour le dépôt des Soumissions Le dépôt de soumission par voie électronique est permis, selon les modalités décrites dans les documents d’appel d’offres; Ou, Le dépôt d’une soumission en format papier est permis. L’adresse de réception est la suivante : CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX Service de l'approvisionnement, Porte 3 1000, rue Labelle Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5N6 La date limite est : Le 26 mai 2022 L’heure limite est : 10 h 00 (L’heure limite de réception d’une Soumission est réputée être celle indiquée par l’horloge qui est située au bureau de réception des Soumissions) La date limite de dépôt des soumissions est de rigueur et l’ouverture publique des soumissions aura lieu immédiatement par la suite. Informations complémentaires L'obtention et le coût du permis de construction sont de la responsabilité de l’entrepreneur. L’appel d’offres et, conséquemment, le contrat sont assujettis à L’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et de l'Ontario (ACCQO), à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau- Brunswick (AQNB) et l'Accord de libre-échange canadien (ALEC), Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union Européenne (AECG) Le Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides (CISSS des Laurentides) ne s’engage pas à accepter, la plus basse, ni aucune des soumissions, ni à réaliser en partie ou en totalité l’objet de l’appel d’offres. Pour toutes informations supplémentaires, veuillez communiquer avec Monsieur Mathieu Masson par courrier électronique au: (courriel sur l'avis officiel) Échéancier : L'Échéancier prévu pour le projet est de 86 semaines sans s’y limiter. Considérant la situation actuelle et conformément aux directives émises par le Secrétariat du conseil du trésor; le CISSS des Laurentides n’acceptera pas de présence du public lors de l’ouverture des soumissions et ce, jusqu’à nouvel ordre. Par conséquent et par souci de transparence, le CISSS des Laurentides s’engage à publier les résultats d’ouverture, dans les plus brefs délais, sur le site de SEAO.
SEAO, Données Québec · données du 4 octobre 2026
Précédents — ce code chez cet acheteur
D'où viennent ces chiffres ?réservé · abonnementConsultations épuisées pour ce mois-ci : ce bloc s'ouvre avec un compte.
Soumissionnaires
| Entreprise | Montant soumis |
|---|---|
| CONSTRUCTION DESORMEAUX ET BIBEAU INC. | 25 375 000 $déclaré |
| CONSTRUCTION DESORMEAUX ET BIBEAU INC. | 25 375 000 $déclaré |
| TISSEUR INC. | 21 061 000 $déclaré |
| TISSEUR INC. | 21 061 000 $déclaré |
| TISSEUR INC. | 21 061 000 $déclaré |
| TISSEUR INC. | 21 061 000 $déclaré |
| TISSEUR INC. | 21 061 000 $déclaré |
| TISSEUR INC. | 21 061 000 $déclaré |
| TISSEUR INC. | 21 061 000 $déclaré |
| TISSEUR INC. | 21 061 000 $déclaré |
Les offres vont de 21 061 000 $ à 25 375 000 $ — 20,5 % d'écart entre la plus basse et la plus haute.Le tableau n'est pas classé par montant : la source ne publie aucun rang, et nous n'en fabriquons pas.
82 offres reçues · 82 montants déclarés sur 82 · 2 soumissionnaires déclarés par la source
La source ne déclare ni admissibilité ni conformité pour ces offres.
SEAO, Données Québec · données du 4 octobre 2026
Le prix à battre
93,2 %médiane du codesur 791 aviscomment c'est calculé
Médiane du code — d'où vient le nombre — d'où vient le nombre
- Le calcul
- Dans Construction de bâtiments non résidentiels (72131600), la plus basse se situe à 93,2 % en médiane (quartiles 85,0 – 96,9 %, sur 791 avis).
- Ce qui entre
- Les montants soumis sur cet avis qui sont supérieurs à zéro et publiés dans l'unité « 1 » de la source : deux unités différentes ne se comparent pas. Il faut au moins deux montants distincts.
- La source
- SEAO — Données Québec · CC-BY 4.0 · données à jour au 4 octobre 2026 · lien vers ce détail
87,2 %écart au marchésur 108521 aviscomment c'est calculé
Écart au marché — d'où vient le nombre — d'où vient le nombre
- Le calcul
- Ailleurs dans le marché, la plus basse se situe à 87,2 % en médiane (quartiles 74,8 – 94,4 %, sur 108521 avis).
- Ce qui entre
- La référence du marché applique la même règle à chaque avis, puis prend la médiane de ces pourcentages sur 108 521 avis.
- La source
- SEAO — Données Québec · CC-BY 4.0 · données à jour au 4 octobre 2026 · lien vers ce détail
comment c'est calculé — Le prix à battre
Le prix à battre — d'où vient le nombre
- Le calcul
- 21 061 000 $ (la plus basse) ÷ 21 061 000 $ (la médiane de 82 offres) = 100,0 %
- Ce qui entre
- Les montants soumis sur cet avis qui sont supérieurs à zéro et publiés dans l'unité « 1 » de la source : deux unités différentes ne se comparent pas. Il faut au moins deux montants distincts. La référence du marché applique la même règle à chaque avis, puis prend la médiane de ces pourcentages sur 108 521 avis.
- La répartition
- La plus basse
- 21 061 000 $
- Médiane des offres
- 21 061 000 $
- La plus haute
- 25 375 000 $
- La source
- SEAO — Données Québec · CC-BY 4.0 · données à jour au 4 octobre 2026 · lien vers ce détail
SEAO, Données Québec · données du 4 octobre 2026
Historique de l'acheteur — derniers contrats adjugés
D'où viennent ces chiffres ?réservé · abonnementConsultations épuisées pour ce mois-ci : ce bloc s'ouvre avec un compte. Gratuit avec un compte
Adjudication
| Année | Lauréat | Montant |
|---|---|---|
| 2022 | TISSEUR INC. | 21 061 000 $déclaré |
| 2022 | TISSEUR INC. | 21 061 000 $déclaré |
| Contrat | Signé | Échéance | Montant du contrat |
|---|---|---|---|
| 577400Le contrat signé dépasse le montant adjugé de 1 197 885 $ — +5,7 %. Un écart est un fait, pas un jugement : sur 121 996 paires comparables il existe dans 62 % des cas, et la moitié sont inférieurs à l'adjugé.120 avenants publiés24 novembre 2022CONDITION DE CHANTIER8 décembre 2022Démolition des pilastres de brique24 décembre 2022condition de chantier excavation , béton15 février 2023condition de chantier conduite de drainage - cuvette d'ascenceur15 février 2023condition de mod structure a l'entrée principaledu batiment15 février 2023condition de chantier realisation 3 puits d'exploration afin de compléter la caractérisation15 février 2023condition de chantier disposition de sols contaminés A-B15 février 2023condition chantier15 février 2023condition de chantier modification semelles axes 5 et 723 février 2023Ajustement des cout des ODC1-2-36 mars 2023Rabaissement des fondations suite à la découverte du réservoir6 mars 2023Retrait des clôtures de chantier existantes6 mars 2023Renforcissement des ouvertures de fenêtres existantes6 mars 2023Ajustement de conception-Ajout de tympan M057 mars 2023Ajustement de conception-Clarification armature selon la QRT-1 de Ferneuf7 mars 2023Surplus de temps de recherche - puits exploratoires13 mars 2023Condition de chantier/découvert d'un conduit de gaz(désacfecté), arret des travaux , enlevement22 mars 2023Remplissage sous fondation axe Ai du bloc A22 mars 2023Point de raccordement en protection incendie du nouveau Bâtiment G3 avril 2023Ajustement de conception / coordination/Passage du massif électrique à l'axe 1 entre B et C.83 avril 2023Coût supplémnetaire lié à l'empiètement des travaux d'excavation…3 avril 2023Mise à jour des travaux requis pour le branchement de service sanitaire19 avril 2023Retrait des cloisons de bloc de béton des fenêtres25 avril 2023Conduite d’aqueduc à enlever et dépl. des RS-01 et RS-023 mai 2023Ajustement de quincaillerie16 mai 2023condition de chantier / modification caisson volet coupe-feu16 mai 2023Demande du propriétaire / Modification du mobilier M0616 mai 2023Ajustement de la conception/ajustement du rail LPSR16 mai 2023Ajustement de la conception/Ajout d'un point d'inspection et entretien31 mai 2023ODC-49: Condition de chantier Ajout de membrane de fondation7 juin 2023ODC-50 :Condition de chantier Travaux pieutage et soutènement temporaire sous le bloc A5 juillet 2023ODC 51: Ajustement de conception / coordination Retrait de cloisons de bloc de béton dû à la DDC-S0025 juillet 2023ODC52:Ajustement de conception / coordination Ajout portion mur de fondation axe J entre 0 et 16 juillet 2023ODC56: Ajustement de conception / coordination Indication de l'encoche requise au RDC à l'Axe A pour installation du joint6 juillet 2023ODC54: Ajustement de conception / coordination Ajout d'un muret de béton axe 1 entre A et B6 juillet 2023ODC53:Condition de chantier Modification fondation axe A à K / 1 à 3 selon les conditions de chantier6 juillet 2023ODC55: Condition de chantier Remplissage 2 trous dans les murs de fondation du bloc A14 juillet 2023ODC58:Ajustement de conception / coordination - Conduits électriques dans les dalles7 août 2023ODC57r1 : Ajustement de conception / coordination.Isolation de HSS dans les parapets et pour la machine au toit21 août 2023ODC60:Ajustement de conception / coordination-Ajustement dans le local AS 01224 août 2023ODC66: Condition de chantier-Modification aux interrupteurs de sureté sur le toit24 août 2023ODC64: justement de conception / coordination - Modifications mineures - contrôle qualité interne24 août 2023ODC67: Demande du propriétaire / changement -Ajustement des requis électriques pour la caméra Gamma11 septembre 2023ODC72:Ajustement de conception / coordination Démolition locale de la dalle sur sol ... (ref. DDC-C003)11 septembre 2023ODC73:Condition de chantier Intervention quatre (4) colonnes bloc A axe Ai11 septembre 2023ODC74:Condition de chantier Modification de l'épaisseur de la dalle du bloc A11 septembre 2023ODC69: Demande du propriétaire / changement Ajustement du mobilier du poste d'accueil - M0111 septembre 2023ODC71: Condition de chantier Modification de la composition PA2c (QRT A053)11 septembre 2023ODC68:Demande du propriétaire / changement Déplacement de la zone COVID11 septembre 2023ODC70;Condition de chantier Isolation et protection au feu des panneaux tympans du MR0517 octobre 2023ODC76: Ajustem ent de conception / coordination Frais d'ingénierie DC-A01617 octobre 2023ODC77: Ajustement de conception ajout détail de conduit de ventilation au toit17 octobre 2023ODC81: Uréthane a gratter sur les poutre latérale17 octobre 2023ODC82:Finition au pourtour de l'entrée DATA du mur extérieur gauche17 octobre 2023ODC78: Démolition et reconstruction d'un bâti de toiture17 octobre 2023ODC80: Ajustement de conception/Isolation des HSS du bandeau17 octobre 2023ODc84:Ajustement de conception Modification de la centrale d'air17 octobre 2023ODC75: Ajout de fond de clouage et ajustement d'une prise électrique6 novembre 2023ODC85:Demande du propriétaire Ajustement des coûts des matériaux : Acier d'armature14 novembre 2023ODC86 :Travaux de la DC A01414 novembre 2023ODC87:Ajustement de l'isolation dans le bandeau14 novembre 2023ODC88: Ajustement de conception / coordination: Modification profondeur fosse et puits de drainage de l'ascenseur29 novembre 2023ODC100:Ajustement de conception Ajout d'ouverture pour ventilation au mur de béton de l'appenti axe 2.429 novembre 2023ODC98:Ajustement de conception Modification charpente acier et linteaux de l'entrée principale29 novembre 2023ODC99:Inspection et relevé des conditions existantes pour linteaux structuraux du Bloc A29 novembre 2023ODC95: Ajustement de conception , Remplacement modèle de lavabos - L-129 novembre 2023ODC101: Réparation d'une fissure dans la dalle de béton au sous-sol du bloc A29 novembre 2023ODC91: Ajustement de conception Modifications structure à la base mécanique au toit29 novembre 2023ODC93: Rehaussement de la fondation pour le mur écran TSS29 novembre 2023ODC94:Raccordement sondes températures et volet29 novembre 2023ODC89: Finition latérale de la dalle - Escalier A et B29 novembre 2023ODC92:Joint de coulée axes 1 et 3 entre J et K29 novembre 2023ODC97: Modification de la tranchée du massif électrique entre le TSS et le bâtiment29 novembre 2023ODC96: Modification coupe-feu à la dalle AXE A30 novembre 2023ODC102:Frais due au retard causé par la DDC-S01430 novembre 2023ODC102:Frais de retard reliés aux DDC C003, S005 et M00230 novembre 2023ODC105: Ajustement de conception Ajout d'oméga verticales pour l'installation du RM130 novembre 2023ODC104:Frais de condition d'hiver dues aux DDC en structure supplémentaires30 novembre 2023ODC106: Ajustement de conception,Ajout de linteaux structuraux au niveau du toit axes 1 et 419 septembre 2025ODC 211 : Ces ajustements sont nécessaires pour le bon fonctionnement de la hotte déjà prévue au contrat. Modification de la hotte du laboratoire.19 septembre 2025ODC 212 : Un ajustement du mode de réalisation a été nécessaire en fonction de l’équipement sélectionné. L’installation des équipements biomédicaux a donc exigé la relocalisation des manchons de la caméra gamma19 septembre 2025ODC 213 : L’équipement a été ajouté en condition de chantier. La salle Technegas étant prévue dans la nouvelle unité de médecine nucléaire, une prise de courant a été ajoutée pour l’appareil Technegas.19 septembre 2025ODC 214 : Des corrections ont été soulevées lors de l’inspection de l’entrée de plafond existante. Des ajustements ont été nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l’éclairage, des haut-parleurs et des détecteurs de fumée. Divers travaux électriques ont été effectués au bloc A19 septembre 2025ODC 215 : des ajustements électriques ont été nécessaires pour l’installation de la hotte du laboratoire chaud. Ajustement de l’alimentation des appareils au toit19 septembre 2025ODC 216 : Un robinet avec lave-yeux combiné a été ajouté au lavabo prévu au projet afin d’assurer une réponse rapide en cas d’incident, plutôt que de devoir se déplacer à l’extérieur du laboratoire comme initialement prév19 septembre 2025ODC 217 Cette modification est justifiée par une omission des professionnels. Ajout d’un raccordement électrique lié à la DDC E044 pour la mise à jour du système GS-VE-01 dans la salle électrique19 septembre 2025ODC 218 : Ajout d’une carte de zonage supplémentaire pour le tableau de contrôle d’alarme incendie (TCAI) afin de raccorder les nouvelles zones, omission attribuable aux professionnels19 septembre 2025ODC 219 : Un besoin découvert en condition de chantier a mené à l’ajout d’un détecteur de fumée au RDC (QRTE097), à la suite des recommandations de Johnson Controls19 septembre 2025ODC 220 : Les relevés avant-projet du bloc A n’ayant pas été réalisés avec la rigueur nécessaire, des modules adressables ont dû être ajoutés pour le détecteur de débit et la surveillance du robinet-vanne du système de gicleurs19 septembre 2025ODC 221 l’ajout de prises électriques et de disjoncteurs au laboratoire chaud (GR 109.1) ainsi que l’installation d’un serpentin de chauffage au local télécom G1 008.119 septembre 2025ODC 222 Un ajout en prévision du réaménagement futur du sous-sol non aménagé du bloc G a été réalisé afin de réduire les impacts sur un projet ultérieur. Modification liée à la DDC M025 pour l’ajout d’un évent de plomberie supplémentaire.19 septembre 2025ODC 223 : En condition de chantier, une modification a été apportée au drainage pluvial du sous-sol, initialement prévu au contrat, afin de remplacer l’isolant flexible par un type rigide prémoulé19 septembre 2025ODC 224, l’ajout d’une trappe d’accès a été rendu nécessaire pour l’entretien19 septembre 2025ODC 225une modification a été apportée, en raison d’une omission au concept. Cette intervention, liée à la DDC M031, vise à préserver les conditions de température et d’humidité afin d’assurer la pérennité des équipements.19 septembre 2025ODC 226la modification de la ventilation et du chauffage dans certains locaux, afin de garantir les échanges d’air et les conditions de température prévus au contrat initial19 septembre 2025ODC 227Le raccordement des panneaux de contrôle des échangeurs vapeur/glycol, inclus au contrat initial, a été omis lors de la conception19 septembre 2025ODC 228 situation, un bâti isolé en toiture a été ajouté à la suite de la QRT A132, qui avait révélé un problème d’étanchéité du conduit de ventilation19 septembre 2025ODC 229Ajout de bases de béton, lié à la DDC C020, dû à une omission du concepteur19 septembre 2025ODC 230 un renforcement a été nécessaire afin de permettre la livraison des caméras gamma prévues au contrat. Modification liée à la DDC S040 pour l’installation temporaire d’étais de soutien19 septembre 2025ODC 231 une modification du profil d’un escalier métallique a été nécessaire, bien que l’escalier fût prévu au contrat initial19 septembre 2025ODC 232 Le mur du vestibule a donc dû être déplacé.19 septembre 2025ODC 233 Le volet motorisé pour le raccordement de la hotte, pourtant prévu par le concepteur, avait été omis. Ajout lié à la DDC M03019 septembre 2025ODC 234 l’ajout d’extincteurs portatifs afin d’augmenter le degré de protection incendie des salles de caméra gamma19 septembre 2025ODC 235il a été jugé nécessaire d’ajouter une alimentation électrique séparée pour l’évaporateur GS-EVP-03 de la salle mécanique des ascenseurs19 septembre 2025ODC 236la numérotation des escaliers a été corrigée pour harmoniser les plans avec la réalité de l’hôpital19 septembre 2025ODC237: Ajout de raccordement électrique d'un panneau2 décembre 2025ODC 238 : Comprend les travaux d’ajustements en alarme dans le vestibule AR-0032 décembre 2025ODC 239 : Comprend les travaux de démolition des gicleurs de protection incendie dans le bloc A2 décembre 2025ODC 240 : Comprend les travaux d’ajustements électriques pour les drains de l’unité au toit22 décembre 2025ODC 241 : Comprend les travaux d’ajout de trappes d’accès murales22 décembre 2025ODC 242 : Comprend les travaux de remplacement du plafond du local GR109.122 décembre 2025ODC 243 : Comprend les travaux de changement et d’installation d’une nouvelle tablette doublée ainsi que l’ajustement du mobilier22 décembre 2025ODC 244 : Comprend les travaux de conception et de coordination pour l’équipement de protection des humidificateurs22 décembre 2025ODC 245 : Comprend les travaux d’ajout d’un transmetteur de pression statique pour l’unité UTA-0131 juillet 2026ODC 246 : Comprend les travaux d’installation d’un boîtier de service électrique à l’endroit où d’anciens conduits et fils de contrôle ont été découverts lors de la préparation de l’infrastructure et du coffrage des trottoirs.31 juillet 2026ODC 247 : Comprend les travaux liés à l’excavation du roc ainsi qu’aux ajustements des épaisseurs de béton maigre, de semelles et de remblai sous dalle, conformément aux conditions observées au chantier et aux recommandations du laboratoire en géotechnique31 juillet 2026ODC 248 : travaux d’ajout de 2 pièces de bois empilées et fixées aux colombages métalliques du mur pour l’installation des supports de la main courante. la fourniture et l’installation d’une tôle d’acier31 juillet 2026ODC 249 : Comprend les travaux de rehaussement du regard sanitaire RS-02 par l’ajout d’un anneau de rehaussement de 300 mm ainsi que le ragréage de la surface verte autour du regard.31 juillet 2026ODC 250 : Comprend les travaux de modification du circuit d’alimentation du serpentin du laboratoire chaud, incluant les ajustements requis au câblage, aux raccordements et aux composantes électriques connexes.31 juillet 2026ODC 251 : Comprend les travaux de modification du système de ventilation des salles de caméra Gamma GR-111 et GR-113 afin de répondre aux exigences du projetLa source donne la raison et la date, jamais le montant. Le combien n'existe que dans l'écart ci-dessus. | 2022 | 24 avril 2024 | 22 258 885 $déclaré |
SEAO, Données Québec · données du 4 octobre 2026
Documents
la source se tait — Aucun document dans le jeu ouvert · Avis SEAO
Avis similaires ouverts
la source se tait — Aucun avis du Québec encore ouvert sous 72131600, ni dans sa classe (721316) ni dans sa famille (7213).