Réfection de façade au CLSC Ruisseau Papineau

Lieu de rencontre : CLSC Ruisseau Papineau, 1665 Rue du Couvent, Laval, QC H7W 3A8 Afin d’accéder aux lieux de l’ORGANISME PUBLIC, tout représentant du SOUMISSIONNAIRE (incluant notamment son employé, son consultant, ou le cas échéant son sous-contractant) doit être adéquatement protégé contre la COVID-19, en présenter la preuve au moyen d’une pièce d’identité et du code QR qu’il a reçu à cette fin du gouvernement du Québec et en permettre la vérification au moyen de l’application VaxiCode Verif. 2. Adresse de dépôt des enveloppes pour le 14 mars 2022 avant 13h15 Veuillez ne pas vous présenter à l’entrée principale de l’Hôpital Juif de réadaptation. Vous devez svp déposer votre soumission aux bureaux des approvisionnements, situé à l'arrière du bâtiment, tel que démontré dans l'image du document Régie . Veuillez suivre les indications affichées à la porte afin que l’on vous ouvre . Les jours et heures d'ouverture des bureaux de l’ORGANISME PUBLIC pour la réception des Soumissions sont du lundi au vendredi, de 8:00 à 12:00 et de 13:00 à 16:00. Aucune soumission ne sera acceptée entre 12 h et 13 h. 3. Lien Zoom pour l'ouverture prévue Approvisionnement Cisss Laval vous invite à une réunion Zoom planifiée. Sujet : 2021-0211-AO Réfection façade, porte et fenêtre au CLSC Ruisseau Papineau (JF) Heure : 14 mars 2022 à 13:15 Montréal Participer à la réunion Zoom https://zoom.us/j/94526951815?pwd=b0s0dkF3bzRHRm1oR3VscjNxaEo2Zz09 ID de réunion : 945 2695 1815 Code secret : s90A2e SPÉCIFICITÉS DU PROJET CONTEXTE DES TRAVAUX Le bâtiment visé par le présent mandat est le 1665 rue du Couvent à Laval. Le projet consiste à la réfection de la maçonnerie du mur extérieur du CLSC du Ruisseau-Papineau, sis au 1665 rue du Couvent à Laval, i ncluant les travaux d’aménagement temporaire, travaux conséquents, aménagement du chantier. Les travaux consistent à, mais sans s’y limiter :

• •
  La fourniture de tous les permis autres que celui pour construction requis, incluant les documents afférents ;
• •
  La démolition des éléments ;
• •
  Les travaux temporaires ;
• •
  Les travaux de confinements relatifs à la lutte contre les infections ;
• •
  Les travaux de confinements relatifs à la sécurité des usagers ;
• •
  Les percements ;
• •
  La coordination des travaux selon le phasage et l’échéancier à être fourni par l’entrepreneur ;
• •
  Participer aux réunions hebdomadaires avec le chargé de projet et autres rencontres sur demande ;
• •
  L’enlèvement des déchets ;
• •
  Le nettoyage journalier et final du chantier ;
• •
  La fourniture des documents relatifs à la documentation et la fermeture du chantier. ;
• •
  La fourniture des documents de fin de projet à la demande du chargé de projet du CISSS.

L’entrepreneur est tenu de préparer sa soumission selon les règlements actuellement en vigueur en lien avec la pandémie du virus Covid 19. (Guide CNSST)

ÉCHÉANCIER DES TRAVAUX

Le respect de l’échéancier est l’essence même du présent contrat, le délai contractuel est estimé à environ seize (16) semaines, incluant la période des vacances et les congés fériés. La date de mobilisation au chantier doit être autorisée par le chargé de projet du CISSS de Laval. Le chantier doit être en continue, aucun arrêt ne sera accepté pour raison de logistique, ou manque de main d’oeuvre, par conséquent la mobilisation au chantier débutera dès la disponibilité de tous les matériaux. Merci de votre intérêt envers le CISSS de Laval.