Remplacement de la génératrice au CHSLD Ste-Dorothée

Afin d’accéder aux lieux de l’ORGANISME PUBLIC, tout représentant du SOUMISSIONNAIRE (incluant notamment son employé, son consultant, ou le cas échéant son sous-contractant) doit être adéquatement protégé contre la COVID-19, en présenter la preuve au moyen d’une pièce d’identité et du code QR qu’il a reçu à cette fin du gouvernement du Québec et en permettre la vérification au moyen de l’application VaxiCode Verif. 2. Adresse de dépôt des enveloppes pour le 31 janvier 2022 au plus tard à 13:30 : Veuillez ne pas vous présenter à l’entrée principale de l’Hôpital Juif de réadaptation. Vous devez svp déposer votre soumission aux bureaux des approvisionnements, situé à l'arrière du bâtiment, tel que démontré dans l'image du document Régie . Veuillez suivre les indications affichées à la porte afin que l’on vous ouvre . Les jours et heures d'ouverture des bureaux de l’ORGANISME PUBLIC pour la réception des Soumissions sont du lundi au vendredi, de 8:00 à 12:00 et de 13:00 à 16:00. Aucune soumission ne sera acceptée entre 12 h et 13 h. 3. Lien Zoom pour Ouverture prévue le 31 janvier 2022 à 13:30 Approvisionnement Cisss Laval vous invite à une réunion Zoom planifiée. Sujet : Ouverture 2021-0527-AO Remplacement de la génératrice au CHSLD Ste-Dorothée ( JF) Heure : 31 janv. 2022 13:30 Montréal Participer à la réunion Zoom https://zoom.us/j/99803066131?pwd=TFBudEFlOWI3OUt2dVJMenp6UVJaZz09 ID de réunion : 998 0306 6131 Code secret : DEY3gk 4. SPÉCIFICITÉS DU PROJET CONTEXTE DES TRAVAUX Le présent projet consiste au remplacement de la génératrice intérieure existante par une génératrice extérieure sur dalle. Un nouveau local électrique est créé pour les équipements électriques de cette nouvelle génératrice. Les travaux sont prévus au Centre d’hébergement Sainte-Dorothée, sis au 350 boulevard Samson Ouest, Laval. L’entrepreneur doit prendre en considération que ce bâtiment est un CHSLD qui demeure occupé pendant la durée des travaux. Les travaux consistent à, mais sans s’y limiter :

• •
  La fourniture de tous les permis autres que celui pour construction requis, incluant les documents afférents ;
• •
  La démolition des éléments ;
• •
  Les travaux temporaires ;
• •
  Les travaux de confinements relatifs à la lutte contre les infections ;
• •
  Les travaux de confinements relatifs à la sécurité des usagers ;
• •
  Les percements ;
• •
  La coordination des travaux selon le phasage et l’échéancier à être fourni par l’entrepreneur ;
• •
  Participer aux réunions hebdomadaires avec le conseiller en bâtiment et autres rencontres sur demande ;
• •
  L’enlèvement des déchets ;
• •
  Le nettoyage journalier et final du chantier ;
• •
  La fourniture des documents relatifs à la documentation et la fermeture du chantier.

ÉCHÉANCIER DES TRAVAUX

Le respect de l’échéancier est l’essence même du présent contrat. Le délai contractuel est de 42 semaines à partir de la date d’octroi du contrat, excluant les vacances et congés fériés. La date de mobilisation au chantier doit être autorisée par le chargé de projet du CISSS de Laval. La mobilisation au chantier ne sera pas permise avant le mois d’août 2022 . Se référer au phasage indiqué aux plans et devis d’architecture. Merci de votre intérêt envers le CISSS de Laval.