Réfection de la toiture du 304 Cartier Ouest, Laval

Les travaux faisant l'objet du contrat comprennent : L’enlèvement de l’étanchéité et de l’isolation des bassins A1, A2, A3 et B1 ainsi que la démolition des parapets, murets et bâtis de ces bassins; L’installation d’une nouvelle membrane d’étanchéité et isolation et de nouveaux détails de transition (parapets, équipements mécaniques, murs, etc.) ; Le débranchement, relocalisation ou retrait temporaire d’équipements mécaniques Travaux de réparations de fissures dans la structure La réfection de l’enveloppe (revêtement et ouvertures) de l’appentis. L’entrepreneur doit aussi se référer aux plans et devis complets (architecture et structure) pour déterminer l’ampleur précise des travaux et des mesures de protection requises. D’une manière générale les travaux consistent à, mais sans s’y limiter : La fourniture de tous les permis autres que celui pour construction requis, incluant les documents afférents ; La démolition des éléments ; Les travaux temporaires ; Les travaux de confinements relatifs à la lutte contre les infections ; Les travaux de confinements relatifs à la sécurité des usagers ; Les percements ; La coordination des travaux selon le phasage et l’échéancier à être fourni par l’entrepreneur; Participer aux réunions hebdomadaires avec le chargé de projet et autres rencontres sur demande; L’enlèvement des déchets ; Le nettoyage journalier et final du chantier ; La fourniture des documents relatifs à la documentation et la fermeture du chantier. ; La fourniture des documents de fin de projet à la demande du chargé de projet du CISSS. L’entrepreneur est tenu de préparer sa soumission selon les règlements actuellement en vigueur en lien avec la pandémie du virus COVID 19. (Guide CNSST)

ÉCHÉANCIER DES TRAVAUX

Le respect de l’échéancier est l’essence même du présent contrat, le délai contractuel est estimé à environ seize (16) semaines, incluant la période des vacances et les congés fériés. La date de mobilisation au chantier doit être autorisée par le chargé de projet du CISSS de Laval.

VISITES DES

LIEUX: Une visite non obligatoire est prévue pour le mercredi 14 juillet à 10h00 au CJL situé au 304 Cartier Ouest à Laval. Le point de rencontre est devant l'entrée principale du 304 Cartier Ouest.

L'OUVERTURE DES SOUMISSIONS SE FERA LE

23 AOÛT À 10H10 VIA ZOOM. Approvisionnement Cisss Laval vous invite à une réunion Zoom planifiée. Sujet : OUVERTURE 2021-0212-AO Réfection Toiture du 304 Cartier Ouest Heure : 23 août 2021 10:10 Heure normale de l’Est (États-Unis et Canada) Participer à la réunion Zoom https://zoom.us/j/98469804654?pwd=TnF4ODg5UXVzaWlxdXBTWExmWjFvdz09 ID de réunion : 984 6980 4654 Code secret : TBfX9R Merci de votre intérêt envers le CISSS de Laval.