Ajout d'un accélérateur linéaire

SPÉCIFICITÉS DU PROJET CONTEXTE DES TRAVAUX

Le présent projet consiste à : L’exécution complète de tous les travaux pour l’ajout d’accélérateur linéaire, ainsi que d’autre travaux dans 3 autres salles à l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé de Laval, située au 1755, boul. René-Laennec à Laval. L’entrepreneur doit aussi se référer aux plans et devis complets (architecture, mécanique, électricité et structure) pour déterminer l’ampleur précise des travaux et des mesures de protection requises. Les travaux consistent à, mais sans s’y limiter :

• •
  La fourniture de tous les permis autres que celui pour construction requis, incluant les documents afférents ;
• •
  La démolition des éléments ;
• •
  Les travaux temporaires ;
• •
  Les travaux de confinements relatifs à la lutte contre les infections ;
• •
  Les travaux de confinements relatifs à la sécurité des usagers ;
• •
  Les percements ;
• •
  La coordination des travaux selon le phasage et l’échéancier à être fourni par l’entrepreneur ;
• •
  Participer aux réunions hebdomadaires avec le chargé de projet et autres rencontres sur demande ;
• •
  L’enlèvement des déchets ;
• •
  Le nettoyage journalier et final du chantier ;
• •
  La fourniture des documents relatifs à la documentation et la fermeture du chantier.

L’entrepreneur est tenu de préparer sa soumission selon les règlements actuellement en vigueur à l’Hôpital en lien avec la pandémie du virus Covid 19. (Guide CNSST)

HORAIRE DES TRAVAUX

Les espaces seront disponibles pour les travaux dès la mobilisation de l’entrepreneur. Les travaux qui ne perturbent pas les activités périphériques de l’établissement pourront se faire pendant les heures suivantes, soit entre 08h00 et 18h00. Les autres travaux devront se faire le soir et les fins de semaines. Aucune tolérance ne sera acceptée avant ou après ces heures de travail. Les interruptions de service devront être coordonnées avec le département du service technique au moins 5 jours ouvrables avant l’intervention. Toutes les coupures de service se feront de soir, de nuit ou de fin de semaine, dépendant des impacts sur le fonctionnement des services et des opérations courantes, sans frais compensatoires pour l’Entrepreneur. Phase 1c : médecine nucléaire, travaux de fins de semaines du jeudi midi au mardi 6h.

PLANIFICATION ET ÉCHÉANCIER DES TRAVAUX

Le délai contractuel des travaux est de (16) semaines à partir de la mobilisation au chantier, excluant les vacances et congés fériés. La date de mobilisation doit être autorisée par le chargé de projet du CISSS de Laval. L’entrepreneur doit respecter le phasage déterminé aux plans: (Plan A-003 d’architecture pour phasage des travaux) La Salle 2 (Phase 1a) et la salle GS.70 (Phase 1b) sont occupées, les travaux seront subséquents, séparées d’un délai de 5 jours ouvrables entre chaque phase, le tout sera à coordonner avec le chargé de projet du CISSS de Laval. Le délai de fermeture de ces 2 salles est de 2 semaines maximum pour chaque salle. Le chantier doit être en continue, aucun arrêt ne sera accepté pour raison de logistique, ou manque de main d’œuvre, par conséquent la mobilisation au chantier débutera dès la disponibilité de tous les matériaux. Dès l’adjudication du contrat, l’Entrepreneur doit préparer et présenter les dessins d’atelier, donner ses commandes et préparer l’échéancier des travaux qui doit être approuvé par les professionnels et le chargé de projet du CISSS de Laval. L’entrepreneur doit réaliser un échéancier détaillé illustrant la totalité des travaux jusqu‘à leur réception sans réserve. Il devra être présenté sous forme de diagramme à barres horizontales (GANTT), chaque barre représentant une activité. L’échéancier devra montrer les liens entre les tâches et identifier les activités correspondant au cheminement critique du projet de façon distincte. Chaque activité doit être scindée et détaillée en tenant compte de l’ordre logique des travaux. Chaque spécialité devra être détaillée. À titre d’exemple, la construction de béton devra être découpée de semaine en semaine en détaillant chaque activité; excavation, démolition de l’escalier, remblai sous fondation, compaction, coffrage, armature, décoffrage, démolition des panneaux de béton, bétonnage, périodes de cure, etc. Ceci permettra d’identifier les périodes pendant lesquelles l’entrepreneur pourra fonctionner selon les heures normales, sans dérangement sur les activités cliniques en périphérie limitrophes. Il en est de même pour toutes les activités. Un échéancier montrant une ligne continue du début à la fin (en plomberie ou en électricité par exemple) sera refusé. Note : Aucune réclamation de prolongation de chantier NE sera acceptée si l’échéancier des travaux est à l’intérieur du délai contractuel.

BUREAU DE CHANTIER

Aucun bureau chantier ne sera disponible dans les lieux de travail. Si nécessaire, un emplacement pour une roulotte de chantier, aux frais de l’Entrepreneur, pourra être coordonné avec le service technique ou le chargé de projet.

AUTRES DIRECTIVES

Les ouvriers ne doivent en aucun cas entrer en contact avec la clientèle du centre par mesure de sécurité. Le site doit être sécurisé avec une clôture de chantier. Son accès doit être possible que pour les ouvriers, la clôture de chantier doit être cadenassée en dehors des heures de travail de l’entrepreneur.

ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES

Le CISSS de Laval se réserve le droit de faire une vérification des antécédents judiciaires des employés de l'entrepreneur et de ses sous-traitants. À cet effet, l'entrepreneur devra fournir sur demande la liste des employés et la liste des employés de ses sous-traitants ainsi que leur date de naissance. L'ouverture des sousmissions se fera via ZOOM au lien suivant: Approvisionnement Cisss Laval vous invite à une réunion Zoom planifiée. Sujet : OUVERTURE 2021-0157-AO Ajout d'un accélérateur linéaire Heure : 16 juil. 2021 10:00 Heure normale du Pacifique (États-Unis et Canada) Participer à la réunion Zoom https://zoom.us/j/96718849073?pwd=c2tQcE0xNHBCbjUzbzhBcU56NjJxZz09 ID de réunion : 967 1884 9073 Code secret : J1WrTn Cordialement,